2021年二建完整版真题答案解析来啦！-海口c网

完整版《2021二级建造师法律法规考试真题及答案》

一、单选题

单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.关于项目经理部的说法，正确的是点.项目经理部是工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

【答案】D

解析】对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部;小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。施工企业应当明确颋目经理部职责、任务和组织形式。

项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的

为的法后职由企业法人担

2.关于委托代理的说法，正确的是点.要托代理授权应当采取书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任

【答案】C

【解析】民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。数人为同

一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

B选项，教材有争议，按照《民法典》已经取消被代理人和代理人的连带的责任。

3.关于物权的说法，正确的是

A.物权包括所有杈、债杈、用物杈和担保物权

B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益权利

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记

D.物权保护方式，只能单独适用

展开全文

【答案C

【解析】错误，物权包括所有权、用益物权和担保物权。没有债权。

B错误，用物权是利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收

益的权利

C正确，依法属于国家所有的自然资源，所有杈可以不登记。

D错误，对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

4.某施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同**施工企业误将应当支付给甲的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处*法，正确的是点.乙应当将收到的货款返还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款

【答案】D

解析】不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。乙

收到施工企业误发的货款属于不当得利，应当将货款返还给施工企业，C错误，D正确。

甲乙之间不构成关系，B错误。

5.关于著作权保护期的说法，正确的是。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护

【答柔】C

【解析】著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：

(1)作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。A错误。

(2)公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。B错误。

(3)法人或者其他组织的作品、著作权(署名权除外)由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。D错误。

6.甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，***

双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案……中定金的说法，正确的是

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】D

【解析】实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。

7.关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐悲，应当立即向相关主管

C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责

【答案】D

【解析】住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报，应立即组织核实，属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》并公开有关信息，接受社会监督。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。

8.关于施工许可证申请延期的说法，正确的是

A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期

B.延期以3次为限，每次不得超过3个月

C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止

D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

【答案】D

【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领职施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

9.关于违约责任免除的说法，正确的是。

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

【答案】c

【解析】《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。)

《民法典》规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。

因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

10.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是。

A.由行政主管部门主持达成的调解书

B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书A

D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议

【答案】A

【解析】行政调解达成的协议不县有强制执行力。)

11.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是

A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提文竣工验收报吉之日为象工日

B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期

C.建设工程未经竣工验农，承包人问发包人交付工程，发包人拒缩接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验妆，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为羧工日期

【答柔】A

【解析】当事人对建设工程际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(1)建设工程经竣工验妆合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

(2)承包人已经提交竣工捡收报告，发包人拖挺验收的，以承包人提交验妆报吉之日为竣工日期;

(3)建设工程未经设工验收，发包人撞自使用的，以转移占有建设工程之日为设工日期。

12.总承包项目工地大型塔吊倾造成伤亡事故的，负责上报事故的“。

A.能工总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目经理

【答案】A

【答案】c

【解析】使预算资金200万元人民而以上，并且该资金占投资额10%人上的项目。

13.下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目

【答案】C

【解析】使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目。

14.关于开标的说法，正确的是

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】D

【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人少于3个的，不得开标;招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

15.根据《绿色施工导则》关于施工总平面布置的说法，正确的是(）

A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡

B.生活区与生产区尽量分开布置

C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物

D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路

【答案】A

【解析】施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，保护土地。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。

施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。

施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路，减少道路占用土地。

16.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中属于应当撤销安全生产许可证的是。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赔手段取得安全生产许可证的

【答案】D

【解析】建筑施工企业以欺骗、贿赔等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

17.关于施工合同连约赔偿损失范围的说法，正确的是

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

【答案】D

【解析】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

18.根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

【答案】B

【解析】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

19.下列责任属于承担行政处罚的是。

A.拘役

B.罚金

C.停止损害

D.责令停产停业

【答案】c

【解析】行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;

(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚.

A、B属于刑事责任;D属于民事责任。

20.关于建设工程施工**垫资正确的是。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B-政府我金项目基正由施工企业最资施工尊

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】B

【解析】《保障中小企业款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。

21.关于危险践物污染环境防治的说法正确的是。

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】B

从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。

禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

22.关于承揽合同的说法正确的是。

A.承揽合同应当采用书面形式

B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改

C.承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验

D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料

【答案】C

【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。

承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。

承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。

23.关于仲裁裁决的不予执行和撤销说法正确的是

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撒销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起诉

【答案】C

【解析】被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

根据《仲裁法》的规定，当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

当事人申请撤销裁的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。

仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

24.关于无效施工合同工程款结算说法正确的是。

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算个

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】D

【解析】《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

25.关于借款合同的说法正确的是。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

【答案】C

【解析】借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。

借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。

借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

26.关于仲裁裁决效力**正确的是。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向钟裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉

【答案】C

【解析】仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。

涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决，均可依据《纽约公约》向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。

仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。【解析不确定】

27.关于建设工程总分包单位的质量责任说法正确的是。

A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任

B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任

C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任

【答案】A

【解析】建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

28.关于建筑工程一切险**正确的是。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

【答案】C

【解析】建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。

保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰霍、地崩、山崩、雪崩、火山螺发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿。

被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

29.下列情形中，发包人应当承担过错责任的是。

A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的

B.拖欠工程款影响工期的

C.未申领施工许可证导致无法开工的

D设计变更导致费用增加的

【答案】A

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。

30、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件好

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】C

【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

31.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的个

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的

【答案】D

【解析】将存在下列情形的建筑市场各方主体，列人建筑市场主体“黑名单”：(1)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的;(2)发生转包、出借资质，受到行政处罚的;(3)发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工，程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的;(4)经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生，效法律文书确定的义务的。

32.关于工程质量检测的说法，正确的是。

A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】C

【解析】检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。

33.在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

【答案】c

【解析】有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。

34.关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是。回8日它容

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限

【答案】D

【解析】事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。

35.未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任

D.由分包单位与建设单位共同承担

【答案】C

【解析】未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工，总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。

36.关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是。

A.标准可以由行业主管部门发布

B.对标准解释的效力低于标准本身

C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

D.标准文本应当免费向社会公开

【答案】D

【解析】A错误，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。

B错误，强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。

c错误，复审周期一般不得超过5年。

D正确，强制性标准文本应当免费向社会公开。

37.关于行政行为特**正确的是。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性

【答案】D

【解析】除行政协议外，行政机关的行政行为具有以下特征：

(1)行政行为属于执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，没有法律的明确规定或接权，行政机关不得作出任何行政行为。

(2)行政行为具有一定的裁量性。这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、复杂性等所决定的。B错误。

(3)行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自王作出。C错误。

(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。行政相对人必须服从并配合行政行为，否则行政机关将予以制裁或强制执行。D正确。

(5)行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分享了特殊公共利益时，方可为有偿的。A错误。

38.关于投标保证金**正确的是。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】D-

【解析】A错误。《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。

B错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

c错误。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

D正确。投标截止后投标人撒销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

39.下列属于人民法院行**范围的是。

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】C

【解析】2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼：

(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;

(2)对限制人身自由或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施和行玫强制执行不服的;

(3)申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复，或者对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的;

(4)对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者使用权的决定不服的;

(5)对征收、征用决定及其补偿决定不服的;

(6)申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝属行或者不予答复的;

(7)认为行政机关侵犯其经营自主权或者农村土地承包经营权、农村土地经营权的;

(8)认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的;C正确。

(9)认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的;

(10)认为行政机关没有依法支付抚恤金、最低生活保障待遇或者社会保险待遇的;(11)认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议的;

(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释(2018)1号)规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：食(1)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为，

(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为;D错误。

(3)行政指导行为;

(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;B错误。

(5)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;

(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;A错误。

(7)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外;

(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促属责等行为;

(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。

40.下列情况**“挂证”的是。

A.达到法定退体年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的

C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的

D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

【解析】住房和城乡建设部)公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函(2019)92号)则规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为：

(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退体的;A不认定。

(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;B不认定。

(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的;

(4)属于军队自主择业人员的;D不认定。

岛热、普疆，的瓶解.

(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。

41.关于融资租赁合同**正确的是。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

【答案】B

【解析】承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。A错误。

承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。B正确。

为明确各自的权利和义务，《民法典》规定，融资租赁合同应当采用书面形式。c错当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。D错误。

42.关于建设工程返修...确的是

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返

C.....

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人，由施工企业有偿返修

【答案】B

【解析】《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。

《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》》也作了相应规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。D错误。

不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。A错误。

对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。B正确。

43.根据《绿色施工...?用.水效率的说法，正确的是。

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】C

【解析】《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水作出规定。

提高用水效率：

(1)施工中采用先进的节水施工工艺。

(2)施工现场喷酒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。A错误。

(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。

(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。B错误。

(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。

(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。D错误。

(7)大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。

(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、中水或可再利用水的搜集利用系统。C正确。

44.关于民事诉讼中第三.....的是

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼

【答案】

【解析】狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。A错误。

第三人，是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

45.关于标底**正确的是。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量气

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

【答案】A

【解析】招标人可以自行决定是否编制标底。A正确。B错误。

国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价;非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。c错误。

接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。D错误。

46.下列行为**不良行为的是。个

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

D.****

【答案】C

【解析】未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的;A安全不良。

在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;B安全不良。

未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;C质量不良。

47.下列纠纷中，属于劳动争议范围的是。

A.因工伤医疗费发生的纠纷

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

【答案】A

【解析】劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。

48.承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同。

A.效力待定

B.无效

C.经发包人确认有效

D.可撤销

【答案】B

49.关于建设工程合同变更说法正确的是。

A. 一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

【答案】B

【解析】当事人协商一致，可以变更合同。

如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。

如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约定不明确的变更内容。

合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。

50.关于招标代理机构**正确的是。

A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式

D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员

【答案】D

【解析】招标代理机构应当具备下列条件：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

51.根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】C

【解析】施工总承包企业要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。施工总承包企业和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

52.关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

【答案】B

【解析】设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。

53.关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是。

A.建筑企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在建筑企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续

C.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资质

【答案】A

【解析】

A正确。住房和城乡建设部《关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》(建法规(2019)6号)规定，建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。

B错误。企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。

c错误。由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门，由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理变更手续。

D错误。企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

54.根据《民法典》》关于合同法定解除的说法，正确的是。

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同

C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】B

【解析】法定解除合同。《民法典》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;A错误。

(2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;B正确。

(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;C错误。

(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。D错误。

55.根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7年的

B.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的

C.年龄超过60周岁的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

【答案】B

【解析】申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;

(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。

56.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是。

A.施工企业计提的安全费用不列入工程造价

B.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

C.施工企业不得提高安全费用提取标准

D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

【答案】B

【解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。

57.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》可以申报历史文化名城、名铺、名村的是。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.保留着传统格局和历史风貌的村庄

D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市

【答案】C

【解析】2017年10月经修改后公布的《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：(1)保存文物特别丰富;(2)历史建筑集中成片;(3)保留着传统格局和历史风貌;(4)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。

59.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是( )。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

C.工程监理单位不得与建设单位有隶属关系

D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属关系

参考答案：B

60.关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

参考答案：A

二、多项选择题(共 20 题，每题 2 分.每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分:少选，所选的每个选项得 0.5 分)

61.授予专利权的发明和实用新型，应当具备。

A.排他性

B.新颖性

C.创造性

D.先进性

E.实用性

【答案】BCE

【解析】授予发明和实用新型专利权的条件授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

A.名称变更

B.投资人变更

C.财务负责人变更

D.法定代表人变更

E.劳动合同期限

【答案】ABD

【解析】用人单位发生变动不影响劳动合同的履行用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

63.关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有。

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人E.买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款

【答案】CDE

【解析】出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款;买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。

64.根据《环境噪声污染防..?区噪声敏感建筑物集中区城内，禁止夜间进行产生环境喝声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有。

A.抢修抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.使用专有技术的

D.利用扶贫资金实行以工代账的

E.因生产工艺上要求必须连续作业的

【答案】AE

【解析】《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

65.有效的民事法律...的条件有。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.行为人意思表示真实

C.不违反法律，法规的强制性规定

D.行为人获得行政许可

E.不违背公序良俗

【答案】ABCE

【解析】《民法典》规定，具备下列条件的民事法律行为有效：(1)行为人具有相应的民事行为能力;(2)意思表示真实;(3)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

66.法的形式....?包括。

A.法律规范的内部表现形式

B.法律规范的时间效力

C.法律规范创制机关的性质与级别

D.法律规范的效力等级E.法律规范的地域效力

【答案】CDE

【解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：(1)法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地域效力。

67.关于建设工程债的产生说法正确的有

A.建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利

B.明知无给付义务而进行债务清偿的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益

C.施工现场的施工噪声可能产生侵权之债

D.无因管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿

E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、坍塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担按份责任

【答案】ACD

【解析】建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。

《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。

在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。

管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用;管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。

《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。

68.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》下列属于出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的有。

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的

B.没有完整安全技术档案的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安全保护装置的

E.经检验达不到安全技术标准规定的

【答案】ACE

【解析】有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：

(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;

(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;

(3)经检验达不到安全技术标准规定的;

(4)没有完整安全技术档案的;

(5)没有齐全有效的安全保护装置的。一

69.下列物权...益物权的有

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

【答案】BE

【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

70.劳动者的货币工资有

A.工资

B.奖金

C.保险金

D.津贴

E.补贴

【答案】ABDE

【解析】货币工资，包括各种工资、奖金、津贴、补贴等。

71.已经取得下列资质的设计单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质的有。

A.工程设计综合资质

B.行业乙级资质

C.行业甲级资质

D.建筑工程行业乙级资质E.建筑工程专业甲级资质

【答案】ACE

【解析】鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。

72.下列当事人提交的证据中，可以单独作为认定案件事实的有。

A.与书证原件核对无误的复印件

B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言

【答案】AB

【解析】不能单独作为认定案件事实根据的证据：①当事人的陈述;②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言;

③与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言;④存有疑点的视听资料、电子数据;⑤无法与原件、原物核对的复制件、复制品。无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言，不得作为认定案件事实的根据。

73.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有。

A.投标人未经招标人授意，自行撤换、修改投标文案

B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应

D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

E.招标人暗示投标人压低或抬高投标报价

【答案】BDE

【解析】下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高技标报价;(4)招标人授意技标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

【考点来源】2Z23014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定

74.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行扔不能履行债务前，无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有。

A.债务人下落不明，且无财产可供执行

B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利

C.人民法院已经受理债务人破产案件

D.债权人有证明债务人的财产不足以履行全部债务E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力

【答案】ACDE

【解析】一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：

(1)债务人下落不明，且无财产可供执行;(2)人民法院已经受理债务人破产案件;(3)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力;(4)保证人书面表示放弃本款规定的权利。

75.建设工程竣工验收应当具备的条件有。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工企业签署的工程保修书

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑物配建和设备的进场试验报告

D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续

【答案】ABCD

【解析】建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。

76.根据《建设工程质量管理条例》下列工程中，法定最低保修期限为2年的有。

A.房屋建筑的主体结构工程

B.装修工程

C.给排水管道工程

D.屋面防水工程E.设备安装工程

【答案】BCE

77.根据《保障农民工工资支付条例》农民工工资的支付形式有。

A.实物支付

B.银行转账

C.现金支付

D.股权支付

E.债券支付

【答案】BC

【解析】农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。

78.关于招标投标投诉的说法，正确的有

A.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料

B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉

C.对开标有异议的，可以直接向行政监督部门投诉

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理

E.对招标文件有异议的，应当先向招标人提出异议

【答案】AE

【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A正确，B错误。

对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。C错误，E正确。

投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。D错误。

79、某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，当该企业裁员时，应当优先留用的人员有

A、家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的

B、与本企业订立无固定期限劳动合同的

C、在本企业连续工作满15年的

D、在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的

E、与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的

【答案】ABE

【解析】裁减人员时，应当优先留用下列三种人员：(1)与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的;与本单位订立无固定期限劳动合同的;(3)家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。

80、关于招标基本程序的说法，正确的有

A、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先行办理招标事宜，再履行审批手续

B、招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则

C、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

D、招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询E、委托招标代理机构应当采用招标方式进行

【答案】BC

【解析】，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。

完整版《2021二级建造师施工管理考试真题及答案》

1根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为

A.重伤

B.轻伤

C.职业病

D.失能伤害

【答案】A

【解析】根《企业职工伤亡事故分类标准规定，安全事故按伤害程度分为:

(1)轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害;

(2)重伤，指损失工作日等于和超过105个工作日的失能伤害，重伤的损失工作日最多不超过6000工日;

(3)死亡，指损失工作日超过6000工日，这是根我国职工的平均退休年齡和平均寿命计算出来的。

2.对工程质有重大影响的工序，应在三格”的基础上，经最终检查认可后，オ能进入下道工序

A.建设单位项目负责人

B.施工项目经理

C.施工项目技术负责人

D.监理工积

【答案】D

【解析】对于重要的工序或对工程质星有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、专检。未经监理工师(或建设单位项目技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工

3.エ程清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用。

A.参数法

B.综合单价法

C.分包法

D.工科单价法

【答案】B

【解析】综合单价法是根需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。

4.施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的进行。

A.最高管理者

B.项目经理

C.技术负责人

D.安全生产负责人

【答案】A

【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机和程序等

5.某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是(）

A.工作G的紧前工作有工作C和工作D

B.工作B的紧后工作有工作C和工作D

C.工作D的紧后工作有工作E和工作G

D.工作C的紧前工作有工作A和工作B

【答案】A

【解析】在双代号网络图中，通常将被研究的工作用i-j工作表示。紧排在本工作之前的工作称为紧前工作;紧排在本工作之后的工作称为紧后工作;与之平行进行的工作称为平行工作。-)工作B的紧后工作只有工作D;工作的紧后工作只有工作G;工作C的紧前工作只有工作A

6.下列施工质控制工作中，属于事前控制的是。

A.编制施工质计划

B.约束质活动的行为

G.监督质活动过程

D.处理施工质的缺降

【答案】A

【解析】事前质量控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的预防措施，防患于未然。

7.根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是(）

B.风险计划一风险分析一风险评估一风险应对

D.风险规划一风险评估一风险自留一风险转移

【答案】A

8.下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是。

A.加强施工调度

B.优化材料配合比

C.加强施工定额管理

D.及时落实设计变更签证

【答案】B

【解析】“加强施工调度”、“加强施工定额管理”属于组织措施，“及时落实设计变更签证”属于经济措施。

9.某招标工程采用单价合同，如投标书中出现明显的总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是。

A分别调整单价和总价

B.以单价为准调整总价

按市场价调整单价

D.以总价为准调整单价

【答案】B

【解析】单价合同的特点是单价优先，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。

10.下列工稆测도放线成果中，应由施工单位建立的是。

A.测量控制网

B.原始坐标点

C.基准线

D.标高基准点

【答案】A

【解析】工程放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。施工质星的好坏，直接决定工程的定位和标高是否正确，并且制约施工过程有关工序的质。因此，施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测控制点进行复核，井将复測结果上报理工币审核，批准后施工单位才能此建立施工测控制网，进行工程定位和标高基准的控制。

11.某土石方工程实行泥合价，其中土方工程实行总价包干，包干价14万元，石方工程实行单价合同相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算款为万元。

	估计工程量（m³）	实际工程量（m³）	承包单价（元/m³）
土方工程	4000	4200
石方工程	2800	3000	120

A.50.0

B.47.6

C.48.3

D.50.7

【参考答案】A

【解析】采用单价合同，实际工程款的支付以实际完成工程乘以合同单价进行计算。所以，该工程结算价款为:14+3000×120=50万元。

12.关于建设工程索的说法，正确的是

A.导致赔的事件必须是对方的过错，宗索才能成立

B.只要对方存在过错，不管是否造成损失，索都能成立

C.未按照合同规定的程序提交索賠报告，索不能成立

D.只要索事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都能成立

【答案】C

【解析】索的成立，应该司时具备以下三个前提条件:

(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期员失;

(2)造成费用増加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

(3)承包人按合同规定的程序和时提交索意向通知和索报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

13下列工作逻辑关系表达图中，表示“工作A和工作B都完成后再进行工作、工作D”逻辑关

系的是

【答案】D

【解析】“工作A和工作B都完成后再进行工作C、工作D”，只有选项D符合题意。

14.建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是。

A定额机械费+定额人工费

B.企业管理费

C.定额人工费

D.实际人工费

【答案】C

【解析】社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算

15.根据《设工程质管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理采取的主要形式是(）

A.旁站、验收和平行检验

B.旁站、验收和专检

C.旁站、抽检和专检

D.旁站、巡视和平行检验

【答案】D

【解析】“监理工币应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理”(引自第三十八条)。

16根据《设工程工程清单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的，否则应在招标文件中明示増加赶工费。

A.10

C.20

D.30%

【答案】C

【解析】工程发包时招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压的工期天数不得超过定额工期的20%，将其呈化。超过者，应在招标文件中明示増加赶工费用。

17.关于施工总承包管理模式特点的说法，正确的是

A.总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图

B.业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调

C.业主负责所有分包合同交界面的定义

D.各分包单位的各种款必须通过总承包管理单位支付

【答案】B

【解析】“总承包管理单位的招标依赖于完整的施工图”错误，对施工总承包管理单位的招标不依赖于完整的施工图设计，可以提前到初步设计阶段进行

“业主负责项目总进度计划的编制、控制和协调”正确，施工总进度计的制、控制和协调由施工总承包管理单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计判协调由业主负责。

“业主负责所有分包合同交界面的定义”错误，各分包合同交界面的定义由施工总承包管理单位负责，轻了业主方的工作。

18.工程施工过程中发生宗赔事件以后，承包人首先要做的是。

A.提出索赔意向通知

B.提交索赔证据

C.提交索报告

D.与监理人进行谈判

[【答案】A

【解析】在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时内将索賠意向用书面形式及时知发包人或者工程师(监理人)，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索賠权利，这是索赔工作程序的第一步。

19.下列项目施工质管理体系文件中，能够证明各阶段产品质达到要求的是。

A.质记录

B.质手册

C.程序文件

D.质计划

【答案】A

【解析】质记录是产品质水平和质体系中各项质活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质达到要求和质量体系运行有效的证

20.根据《标准施工招标文件》，监理人向承包人作出暂停施工的指示，则暂停施工期间负责保护工程并提供安全保障的主体为。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.项目管理公司

【答案】B

【解析】监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

【21】下列组织工具中，可以用来对项目的结构进行逐层分解，反映组成该项目的所有工作任务的是。

A.组织结构图

B.项目结构图

C.工作流程图

D.合同结构图

【答案】B

【解析】项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

【22】根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是。

B.风险计划→风险分析→风险评估→风险应对

D.风险规划→风险评估→风险自留→风险转移

【答案】A

【23】下列施工成本管理措施中，属于技术措施的是。

A.加强施工调度

B.优化材料配合比

C.加强施工定颜管理

D.及时落实设计变更签证

【答案】B

【解析】AC项属于组织措施，D项属于经济措施。

【24】下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入能工直接成本的是。

A.施工现场管理人员工资

B.组织施工生产必要的差旅交通费

C.构成工程实体的材料费用

D.施工过程中发生的贷款利息

【答案】C

【解析】直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，是可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。

【25】施工质量事故发生后，负责向事故发生地政府建设行政主管部门报营的是。

A.建设单位负责人

B.事故现场管理人员

C.施工单位负责人

D.监理单位负责人

【答案】A

【解析】施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。

【26】关于施工企业职业健康安全与环境管理基本要求的说法，正确的是。

A.取得安全生产许可证的施工企业，需设立安全生产管理机构，但不需配备专职安全生产管理人员

B.建设工程项目中防治污染的设施必须经监理单位验收合格后方可投入使用

C.建设工程实行总承包的，因分包合同中已明确各自安全生产的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任

D.施工企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人

【答案】D

【解析】A项，取得安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机构，配备合格的专职安全生产管理人员，并提供必要的资源。B项，建设工程项目中防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。C项，建设工程实行总承包的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

【27】某清单项目计划工程量为300m3，预算单价为600元，已完工程量为350m2，实际单价为650元。采用赢得值法分析该项目成本正确的是。

A.费用节约，进度延误

B.费用节约，进离提前

C.费用超支，进度延误

D.费用超支，进度提前

【答案】D

【解析】费用偏差=已完工作预算费用一已完工作实际费=350×600-350×650=-17500<0进度偏差=已完工作预算费用一计划工作预算费用=350×600-300×600-30000>0费用(进度)偏差为负值时表示不好(超支、拖延)，为正值时表示好

《节约、提前)，故费用超支，进度提前。

【28】根据《企业职工伤亡事故分类》，某工人因在施工作业过程中受伤，在家休养21周后完全康复，该工人的伤害程度为。

A.重伤

B.轻伤

C.职业病

D.失能伤害

【答案】B

【解析】轻伤，指损失1个工作日至105个工作日的失能伤害。

【29】工程量清单计价模式中，混凝土模板项目措施费用的计算宜采用。

A.参数法

B.综合单价法

C.分包法

D.工料单价法

【答案】B

【解析】根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混疑土模板、脚手架、垂直运输等

【30】施工职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的进行。

A.最高管理者

B.项目经理

C.技术负责人

D.安全生产负责人

【答案】A

【31】某项目网络计划工期为26天，共有四项时差分别是0、1、2、4天，其中最早完成工作的最早完成时间是第天。

A.22

B.23

C.24

D.25

【答案】持续更新中

【解析】

【32】下列施工质量控制工作中属于事前控制的是。

A.编制施工质量计划

B.约束质量活动的行为

C.监督质量活动过程

D.处理施工质量的缺陷

【答案】A

【解析】通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因索制定有效的预防措施，防患于未然。

【33】关于竣工图编制要求正确的是

。

A.线工图不能委托设计单位编制

B.一般性圈纸变更及符合杠改或划改要求的，可不编制线工图

C.同一建筑物重复的标准图也必须编入竣工图中

D.重大变更及图面变更面积超过35%的，应当重新绘制线工图

【答案】D

【解析】A项，竣工圈可委托设计单位编制，B项，一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的可在原圈上修改。C项，同一建筑物重复的标准图可不编入竣工图中。

【34】项目技术负责人向各班组进行施工作业技术交底，属于施工质量保证体系运行的)环节。

A.计划B.检查C.实施D.处理

【答案】C

【解析】实施包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。

【35】某现流混凝土工程采用工程量清单计价，工程量清单中的工程数量为3000m;合同约定;综合单价为800元/m3当实际工程量超过满单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m2，则现流混凝土工程款应为0万元。

B.252.0C.279.6D.276.0

【答案】c

【36】根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的丰故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练

A.1

B.3

C.2

D.4

【答案】C

【解析】现场处置方案演练至少半年一次。

【37】关于标前会议的说法，正确的是。

A.与招标文件内容不一致时，以补充文件为准。

B.不能作为招标文件的组成部分

C.其法律效力仅次于招标文件

D.与招标文件内容不一致时，以招标文件为准

【答案】A

【解析】会议纪要和答复函件形成招标文件的补充文件，都是招标文件的有效组成部分。与招标文件具有同等法律效力应当补充文件与招标义件内容不一致时，应以补充义件为准。

【38】为了提高项目按期竣工的保证率，绘制S型曲线编制成本计划时，可以采取的做法是。

A.关键线路上的工作都按最迟时间开始

B.所有工作部按最早时间开始

C.施工成本大的工作按最迟时间开始

D.人工消耗量大的工作按最早时间开始

【答案】B

【解析】所有工作都按最早时间开始可提高工程按期竣工的保值率。

【39】工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是。

A.分部工程

B.工序

C.检验批

D.分项工程

【答案】A

【解析】分部工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格;(2)质量控制资料应完整;

(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验结果应符合相应规定;(4)观感质量应符合要求。

【40】某工程需开挖土方量为500m2，人工定额是2.0m/工日，一班制作业，拟安排10人。则工程持续时间是天。

A.25

B.50

C.100

D.200

【答案】A

【解析】工程共需500/2=250工日，一天一班，一班10人，则每日10工日，所以共需要250/10-25天。

【41】某项目基础施工的横道图如下图，第三周的施工人数是人。

A.22

B.12

C.18

D.24

【答案】持续更新中

【解析】

【考点来源】预约公开课，第一时间估分对答案。

【42】根据事故责任划分，“工程负责人不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准而造成的质量事故”属于。

A. 技术原因引发的质量事故

B.管理原因引发的质量事故

C.操作责任事故

D.指导责任事故

【喷筑答案】D

【解析】指导责任事故：由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。

【43】关于建设项目进度计划系统的说法，正确的是。

A. 进度计划系统是指组成进度计划的各项内容，包括执行时需要的资源和措施等

B.为便于协调各项目参与方，计划系统应由业主负责建立，各参与方协助完善

C.同一进度计划系统中，各计划的工作结构分解(项目分解)一定相同

D.同一进度计划系统中，各进度计划之间必须相互协调

【答案】D

【解析】A项，建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统。B项，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。C项，建设工程项目管理有多种类型，代表不同方利益的项目管理都有进度控制的任务，但是，其控制的目标和时间范畴是不相同的。

【44】某施工项目的成本指标如下图所示，运用比率法进行成本分析时，第四季度的指数是

A.109.83

B.115.13

C.122.48

D.141.01

【答案】持续更新中

【解析】

【考点来源】预约公开课，第一时间估分对答案。

【45】施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证期满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，可不再审查，其有效期延期年。

A.1

B.3

C.2

D.5

【答案】B

【解析】企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证的颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

【46】建设单位编制年度投资计划时，通常所依据的建设工程定额是。

A概算指标

B. 预算定额

C. C.劳动定额

D.投资估算指标

【答案】A

【解析】概牌指标的设定和初步设计的深度相适应，是设计单位缩制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础。

【47】在工程项目开工前，施工质量监督机构进行第一次现场质量监督的重点是。

A.主要原材料的质量

B.施工作业面的施工质量

C.参与工程建设各方主体的质量行为

D.重要部位和关键工序的施工质量

【答案】C

【解析】第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。

【48】下列施工合同风险中，属于管理类的是。

A.合同主体的资信和能力风险

B.对现场环境调查和预测的风险

C.项目周边居民或单位的干预、抗议风险

D.合同依据的法律环境变化的风险

【答案】B

【解析】A项，项目组织成员资倍和能力风险。CD项，项目外界环境风险。

【49】对工程质量有重大影响的工序，应在三检的基础上，经最终检查认可后才能进行下道工序。

A.监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工项目经理

D.施工项目技术负责人

【答案】A

【解析】未经监理工程师签字，施工单位不得进行下一道工序的施工。

【50】根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提出的书面变更建议后，确认存在变更的，应在天内作出变更指示。

A.14

B.5

C.7

D.28

【答案】A

【解析】监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。

【51】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是。

A投标担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.支付担保

【答案】C

【解析】预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。

【52】关于总时差、自由时差和间限时间相互关系的说法，正确的是%

A.自由时差一定不超过其与紧后工作的间需时间

B.与其紧后工作间隔时间均为0的工作，总时差一定是0

C.工作的自由时差是0，总时差一定是0

D.关键节点间的工作，总时差和自由时差不一定相等

【答案】A

【解析】BC项，总时差≥时间间隔≥自由时差。关键节点间的工作，总时差和自由时差一定相等。

【53】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在收到分包工程级工结算报告及结算资料后0天内支付竣工结算款。

A.28

B.7

C.14

D.56

【答案】A

【解析】承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

T54】工作最早开始时间为第4天，总时差为2天，持线时间为6天，该工作的最迟完成时间是第夫。

A.9

B.11

C.10

D.12

【答案】D

【解析】本工作最迟开始时间=最早开始+总时差=6，由于工作持续6天，则最迟完成时间为第12天。

【55】关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是。

A.计算索赔款的时段可以是整个施工期

B.素赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用

C.索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失

D.索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失

【答案】B

【解析】A项，将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间。CD项，只计算受到影响时段内的某项工作所受影响的损失。

【56】根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》，施工单位采取的防止环境污染技术措施中，正确的是。

A.施工现场的主要道路进行硬化处理

B.施工污水有组织地直接排入市政污水管网

C.采取防火措施后在现场焚烧包装废弃物

D.废弃的降水并及时用建筑弃物回填

【答案】A

【解析】B项，污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流。C项，禁止施工现场黄烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资。D项，禁止将有毒有害废弃物作土方回墙，避免污染水源。

【57】下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是。

A.参建施工单位之间的协调程度

B.项目部质量管理制度

C.项目工程地质情况

D.各种能源介质的供应保障程度

【答案】D

【解析】AB项属于管理环境，C属于自然环境。

【58】设计交底和图纸属于项目质量控制依据中的)。

A.共同性依据

B.专业技术性依据

C.项目专用性依据

D.施工管理依据

【答案】C

【解析】项目专用性依据;本项目的工程建设合同、勘察设计文件、设计交底及图纸会审记录、设计修改和技术变更通知，以及相关会议记录和工程联系单等。

【59】下列建安工程费中，由投标人再投标时自主报价，施工过程中按签约合同执行的是。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.增值税销项税膜

【答案】C

【解析】总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

【60】实行招标的工程，发承包人约定合同工程的质量、履行期限等主要条款应当与招标文件中和中标人的投标文件的内容一致，若出现不一致的情况，应。

A.以招标文件为准

B.要求中标人进行适当修正

C.以投标文件为准。

D.要求发包人进行适当修正

【答案】C

【解析】招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

【61】根据《建竣工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险的说法，正确的是。

A.工程承包人为提供给劳务分包人使用的机械办理保险，劳务分包人承担保险费

B.运至现场用于劳务施工的材料，由承包人办理保险，劳务分包人承担保险费

C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理保险，并承担保险费

D.施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工现场内第三方人员生命财产办理的保险

【答案】C

【解析】A项，工程承包人必须为租货或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。B项，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。D项，劳务分包人施工开始韵，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险。

【62】在工程项目开工前，建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发。

A.质量监督文件

B.施工许可证

C.质量监督报告

D.监督计划方案

【答案】A

【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

【63】关于安全文明施工费的说法，正确的是。

A. 因基准日期后合同适用的法律发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担

B. 发包人可以根据施工项目环境和安全情况的情扣减部分安全文明施工费

C.承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担

D.承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中与管理费合并列项备查

【答案】A

【解析】B项，安全文明施工方不得作为竞争性费用。C项，承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。D项，承包人应在帐目中单独列项备查。

【64】施工成本分新的主要工作有：0收集成本信息;②选择成本分析方法;③分析成本形成原因;④进行成本数据处理;后确定成本结果。正确的步骤是。

A1-2-4-5-3

B.2-3-1-5-4

C.1-3-2-4-5

D.2-1-4-3-5

【答案】B

【解析】成本分析方法应道循下列步骤：(1)选择成本分析方法;(2)收集成本信息;(3)进行成本数据处理;(4)分析成本形成原因;(5)确定成本结果。

【65】施工总承包管理模式中，对分包方承担组织和管理责任的是。

A业主方

B.工程监理方

C.施工总承包管理方

D.分包方

【答案】C

【解析】由施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理及组织协调，大大减轻了业主的工作。这是施工总承包管理模式的基本出发点。

【66】下列风险控制的方法中，属于第一类危险源控制的是。

A提高各类设施的可靠性。

B.根制能量和隔离危险物质

C.设置安全监控系统

D.加强员工的安全意识教育

【答案】B

【解析】ACD属于第二类危险源控制。

【67】根据施工承包合同中，质量宜针对性采取的创优指施是。

A.制定高于国家标准的控制准则

B.执行《建筑工程施工质量验收统一标准》

C.按照相关专业验收规范组织检查验收

D.强化管理人员和操作人员的质量意识

【答案】A

【解析】项目质扯创优宜采取下列措施：

(1)明确质量创优目标和创优计划;

(2)精心策划和系统管理;

(3)制定高于国家标准的控制准则;

(4)确保工程创优资料和相关证据的管理水平。

【68】某双代号网络圈如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是0。

A.工作G的紧前工作有工作C和工作D

B.工作B的紧后工作有工作C和工作D

C.工作D的紧后工作有工作E和工作G

D.工作C的紧前工作有工作A和工作B

【答案】A

【解析】B项，B的紧后工作是DE。C项，D的紧后工作是GH，D项，C的紧后工作是G。

【69】下列建设工程定额中，属于企业定额性质的是。

A. 施工定额

B. 预算定额

C. 概算定额

D.概算指标

【答案】A

【解析】施工定额是施工企业为了组织生产和加强管理，在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。

【70】下列与施工进度有关于实施性施工进度计划的是

A.某构件制作计划

B.单项工程施工进度计划

C.项目年度施工进度计划

D.企业句生产计划

【答案】A

【解析】BC属于控制性进度计划，D属于企业的施工生产计划。

二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

【71】根据《标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括。

A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

C.改变合同中任何一项工作的施工时间

D.改变合同中任何一项工作已批准的施工工艺或顺序

E.取消合同任何一项工作转由其他人实施

【答案】ABCD

【解析】(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。

(3)改变合同工程的基线、标高、位位或尺寸。

(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顾序。

(5)为完成工程需要追加的额外工作。

【72】下列事项中，属于现场签证范围的有。

A.确认修改施工方案引起的工程显增减

B.施工过程中发生套更后需要现场确认的工程量

C.施工合同范国内的工程确认

D.条包人原因导致的人工窝工及有关损失

E.工程变更导致的措施费用增减

【答案】ABE

【解析】现场签证的范围一般包括：(1)适用于施工合同范阶以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后衙要现场确认的工程批;(3)非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;(4)符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;(5)确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;(6)工程变更导致的工程施工措施费增减等。

【73】职业康安全与坏境管理体系的作业文件一般包括。

A.作业指导书

B.管理规定

C.监滤活动准则

D.程序文件引用的我格

E.绣效报告

【答案】ABCD

【解析】作业文件一般包括作业指导书(操作规程)、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

【74】下列施工的形式中属于经常性安全教育的有。

A.事故现场会

B.安全生产会议

C.上岗前三级安全教育令

D.变换岗位时的安全教育

E.安全活动日

【答案】ABE

【75】政府质量监督机构对工程实体质量和责任主的质量行为采双随机，一公开的检查方式和互联网+监管模式，其检查的内容主要有。

A.工程各参建方的质量行为

B.工程各参建方的经营资质证书

C.工程质量控制资料的完成情况

D.工程实体质量

E.工程各参建方质量责任制的履行情况

【答案】ACDE

【解析】检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况。

【76】关于施工合同计价方式的说法，正确的有。

A.单价合同风险由承发包双方分担

B.总价合同主要适用于紧急工程、保密工程

C.总价合同风险主要由发包人承担

D.成本加酬金合问风险主要由业主承担

E.成本加酬金合同主要适用于工程量不确定的工程

【答案】AD

【解析】B项，成本加酬金合同主要适用于紧急工程、保密工程。C项，成本加酬金合同主要由发包人承担。E项，单价主要适用于工程量不确定的工程。

【77】根据《标准施工招标文件六关于暂停施工后复工的说法，正确的是。

A.承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工

B.暂停施工后，监理人。发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响

C.具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工的通知

D.承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用和延误的工期

E.因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润

【答案】BCDE

【解析】A项，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

【78】关于旁站的说法，正确的有。

A.旁站监理指项目监理机构对工程关键部位或关键工序的施工安全进行的监督活动

B.监理单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知项目监理机构

C.旁站监理人员的主要职责包括检查施工企业现场特殊工种人员的持证上岗情况

D.旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准的行为，有权下达局部暂停施工指令

E.凡旁站监理人员和施工企业现场管理人员未在旁站监理记象上签字的，不得进行下一道工序施工

【答案】BCE

【解析】A项，旁站监理是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。D项，旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改。

【79】根据《建设工项目管理规范》，施工进度计划的检查内容有。

A.工程量的完成情况

B.工作时间的执行情况

C.前次检查提出问的整改情况

D.工程费用的优化情况E.资源消耗的离散程度

【答案】ABC

【解析】施工进度计划检查的内容包括：(1)检查工程量的完成情况;(2)检查工作时间的执行情况;(3)检查资源使用及进度保证的情况;(4)前一次进度计划检查提出问题的整改悄况。

【80】采用技术测定法编制人工定额时，测定各工序工时消耗的方法有。

A. 理论计算法

B.统计分析法

C.测时法

D.写实记录法

E.工作日写实法

【答案】CDE

【解析】计时测定的方法有许多种，如测时法、写实记录法、工作日写实法等。

【81】建筑材料采购合同中，约定质量标准的一般原则有。

A.按颁布的国家标准执行

B.没有任何标准的，按第三方提供标准执行

C.没有国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行

D.没有国家标准和部颁标准的，按企业标准执行

E.对于采购方有特殊要求的，按合同约定的条件、样品或补充的要求执行

【答案】ACE

【解析】约定质量标准的一般原则是：(1)按颁布的国家标准执行;(2)没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行;(3)没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行;(4)没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

【82】关于工程招标信息发布的说法，正确的有。

A. 依法必须招标项目的招标信息只能发布在项目所在地市级电子招标公共服务平台

B. 招标人或招标代理机构应保证招标公告内容的真实、准确和完整

C. 必须招标项目的招标信息，在其他媒体转载时不需注明信息来源

D. 发布的招标信息应当由招标人或招标代理机构盖章，并由主要负责人签名

E.招标信息的修改或澄清的时限招标文件要求提交招标文件截止时间的5日前

【答案】BD

【解析】依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在中国招标投标公共服务平台或者项目所在地省级电子招标投标

公共服务平台(以下统一简称发布媒介)发布。除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构也可以同步在其他媒介公开，并确保内容一致。其他媒介可以依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整。拟发布的招标公告和公示信息文本应当由招标人或其招标代理机构盖章，并由主要负责人或其授权的项目负责人签名。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。

83.根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有

A.谎报或者瞒报事故

B.迟报或者瞒报事故

C.事故调查或者处理期间撞离职守

D.伪造事故现场

E.事故发生后逃匿

【答案】ADE

【解析】事故报告和调查处理中的违法行为：

(4)谎报或者瞒报事故;

(5)伪造或者故意破坏事故现场;

(6)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料(7)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料;)

(8)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证;

(9)事故发生后逃匿;

事故发生单位及其有关人员有上述(4)~(9)条违法行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%-100的罚款。

【考点来源】2Z10503职业健康安全事故的分类和处理

【83】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于工时及工程盖确认的说法，正确的有。

A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量

B.采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日提供劳务人数报承包人确认

C.按确认的工程量计算劳务报酬的，劳务分包人提供完成的工程量报承包人确认

D.因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量

E.劳务分包人完成的超设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量

【答案】BCD

【解析】工时及工程量的确认：(1)采用固定劳务报铺方式的，施工过程中不计算工时和工程缝。(2)采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。(3)采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或句、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

【84】建设工程施工质量事故调查报告的主要内容包括。

A.事故基本情况

B.事故发生后采取的应急防护措施

C.事故调查中的有关数据、资料

D.事故的原因分析

E.事故涉及人员与主要责任者的情况

【答案】ABCE

【解析】质量事故调查报告内容包括：工程项目和参建单位概况;事故基本情况;事故发生后所采取的应急防护措施;事故调查中的有关数据、资料;对事故原因和事故性质的初步判断，对事故处理的建议;事故涉及人员与主要责任者的情况等。

【85】根据《生产安全事故报告和调查处分条例》，对事故单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有。

A.谨报或者瞒报事故

B.迟报或者瞒报事故

C.事故调查或者处理期间擅离职守

D.伪造事故现场

E.事故发生后选蓝

【答案】ADE

【解析】事故报告和调查处理中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的违法行为有：(4)诚报或者瞒报事故;(5)伪造或者故意破坏事故现场;(6)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料;(7)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料;(8)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证;(9)事故发生后逃围;

【86】下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有。

A.项目甸施工作业计划

B.施工企业季度生产计划

C.单位工程施工进度计划

D.施工企业年度生产计划

E.分部工程施工进度计划

【答案】ACE

【解析】建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。如：(1)整个项自施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划;(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划;(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和句施工作业计划等。

【87】根据项目成本管理任务，成本考核前需要完成的工作有。

A.编制成本计划、确定成本实施目标

B.编制项目成本报告

C.项目成本管理资料归档